2007年度

11. 合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（ ）的市场价格履行。 
A．订立合同时订立地 
B．订立合同时履行地 
C．履行合同时订立地 
D．履行合同时履行地 

12. 某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（ ）。 
A．同时履行抗辩权 
B．后履行抗辩权 
C．不安抗辩权 
D．合同中止履行的权利 

13. 某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的（ ）。 
A．债权转让 
B．合同变更 
C．债务转移 
D．合同转让 

14. 设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明（ ）。 
A．要约生效 
B．承诺生效 
C．合同成立 
D．合同生效 

15. 建设工程合同纠纷由（ ）的仲裁委员会仲裁。 
A．工程所在地 
B．仲裁申请人所在地 
C．纠纷发生地 
D．双方协商选定 

16. 某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方（ ）。 
A．必须适用违约金条款 
B．必须适用定金条款 
C．可以选择适用违约金或定金条款 
D．两者都不能适用，因约定无效 

17. 某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目（ ）。 
A．必须公开招标 
B．必须邀请招标 
C．可直接委托发包 
D．必须聘请招标代理机构委托发包 

18. 投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，（ ）。 
A．投标人应要求招标人继续解释 
B．以书面解答为准 
C．以招标文件为准 
D．由人民法院判定 

19. 投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（ ）。 
A．投标文件没有加盖公章 
B．投标文件中的大写金额与小写金额不一致 
C．投标担保金额多于招标文件的规定 
D．投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认 

20. 某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（ ）。 
A．按无效投标处理 
B．要求投标人补交投标保函 
C．进入评标程序后淘汰 
D．要求投标人赔偿损失

一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 

1. 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。 材料交货后货款未支付，供应商应以（ ）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。 
A．监理单位 
B．分公司 
C．建设单位 
D．施工企业 

2. 按照《合同法》的规定，（ ）属于委托合同。 
A．某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同 
B．某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同 
C．某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同 
D．某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同 

3. 法人成立进行注册登记时，应当以（ ）为住所。 
A．主要办事机构所在地 
B．主要经营场所所在地 
C．主要合同履行地 
D．董事长的户口所在地 

4. 在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（ ）。 
A．建筑物 
B．施工工程技术 
C．施工工程款 
D．工程施工行为 

5. 按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（ ）。 
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权 
B．抵押人使用的宅基地 
C．抵押人拥有的股票 
D．学校设施 

6. 甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（ ）。 
A．在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据 
B．直接具有强制执行的效力 
C．一定是不可撤销的合同 
D．若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据 

7. 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同 （ ）。 
A．不成立 
B．成立 
C．无效 
D．可撤销 

8. 《合同法》规定，要约生效条件为（ ）。 
A．要约人向受要约人发出要约 
B．要约人与受要约人共同在要约文件上签字 
C．受要约人作出有效承诺 
D．要约以任何形式到达受要约人 

9. 《合同法》规定，缔约过失责任属于（ ）责任。 
A．违约 
B．侵权 
C．“先合同义务” 
D．无过错 

10. 甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（ ）。 
A．乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人 
B．乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可 
C．乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可 
D．乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任

21. 设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是（ ）。 
A．投标单位的企业规模大小 
B．投标方案的投入、产出比高低 
C．完成初步设计时间的早晚 
D．投标单位的质量管理体系是否科学 

22. 在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时， （ ）。 
A．中标人不承担合同责任 
B．招标人应退还其投标保证金 
C．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人 
D．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额 

23. 在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（ ）退还。 
A．发出中标通知书后 
B．完成评标后 
C．提交履约担保后 
D．合同履行完毕后 

24. 必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元，此时（ ）。 
A．中标人为甲，合同价为950万元 
B．中标人为甲，合同价为1000万元 
C．中标人为乙，合同价为980万元 
D．中标人为乙，合同价为990万元 

25. 《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指（ ）。 
A．监理合同注明的开始至完成的时间 
B．监理合同约定的监理工作的日历天数 
C．监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间 
D．监理人自开始监理工作至保修期届满的时间 

26. 《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指（ ）。 
A．承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间 
B．委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务 
C．委托人要求增加监理工作范围，而增加的监理工作量 
D．承包人的原因，使监理工作受阻，导致增加的监理工作量 

27. 某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是（ ）。 
A．发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止 
B．发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止 
C．发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止 
D．发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止 

28. 《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是 （ ）。 
A．补偿性原则 
B．惩罚性原则 
C．无过错原则 
D．有限责任和过错责任原则 

29. 设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（ ）。 
A．组织对设计文件的审查、鉴定和验收 
B．办理设计文件的报批手续 
C．选定设计文件依据的设计规范 
D．为现场的设计人提供必要的工作条件 

30. 设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即（ ）。 
A．发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计 
B．由原设计合同承包人完成设计修改 
C．发包人经审批机关批准后，自行修改 
D．发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批

41. 施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人（ ） 
A．无权对该工程主张任何权利 
B．无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权 
C．可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿 
D．可以留置该工程 

42. 某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（ ）承担。 
A．发包人 
B．监理单位 
C．承包人 
D．维修公司 

43. 某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人（ ）。 
A．30万元 
B．70万元 
C．100万元 
D．170万元 

44. 某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为（ ）。 
A．500天 
B．538天 
C．865天 
D．903天 

45. 依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则（ ）。 
A．增加的费用和工期延误责任都由发包人承担 
B．增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担 
C．增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担 
D．增加的费用和工期延误责任都由承包人承担 

46. 依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（ ）。
A．在颁发接收证书时全部返还 
B．在颁发履约证书时全部返还
C．在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 
D．不再返还 

47. 某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为（ ）。 
A．10月10日 
B．10月13日 
C．10月20日 
D．10月30日 

48. 工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据（ ）进行分类。 
A．索赔的合同依据 
B．索赔的目的 
C．索赔事件的性质 
D．索赔的起因 

49. 某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（ ）。 
A．索赔报告 
B．索赔意向通知 
C．索赔依据和资料 
D．工期和费用索赔的具体要求 

50. 下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（ ）。 
A．在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定 
B．工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力 
C．工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定 
D．工程师的索赔处理决定不需通知发包人

51. 下列行为中属于委托代理的法律行为有（ ）。 
A．施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人 
B．监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人 
C．施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人 
D．建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜 
E．总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作 

52. 在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（ ）。 
A．投标人提供投标保函 
B．中标人提供担保公司出具的履约保证书 
C．发包人提供银行出具的工程款支付担保函 
D．发包人提供的在建工程留置权担保 
E．承包人提交的预付款保函 

53. 建设工程一切险的被保险人可以包括（ ）。 
A．业主 
B．总承包商 
C．分包商 
D．业主聘用的监理工程师 
E．设备供应商 

54. 根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（ ）。 
A．要约所处法律效力状态不同 
B．撤回和撤销的目的不同 
C．撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同 
D．受要约人对要约知晓的情况不同 
E．对要约人的约束条件不同 

55. 《合同法》规定的合同有效条件包括（ ）。 
A．合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力 
B．当事人意思表示真实 
C．合同当事人签字或盖章 
D．合同应当采用书面形式 
E．不违反法律或社会公共利益 

56. 甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为（ ）。 
A．甲、乙公司作为合同主体不变 
B．甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务 
C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权 
D．丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任 
E．乙公司不能强迫丙公司履行义务 

57. 《合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括（ ）。 
A．补偿性原则 
B．严格责任原则 
C．惩罚性原则 
D．有限责任原则 
E．连带责任原则 

58. 某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（ ）。 
A．施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构 
B．通过有关调解仍未解决合同纠纷 
C．施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议 
D．和解无效 
E．人民法院没有管辖权 

59. 招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括（ ）。 
A．要求施工企业必须具备一定的资质等级 
B．要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级 
C．要求投标人必须拥有进口的施工机具 
D．要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材 
E．要求专业工程的施工企业必须是本系统的 

60. 某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则（ ）。 
A．参加现场考察投标人的费用自行承担 
B．参加现场考察投标人的费用由招标人承担 
C．未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任 
D．参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任 
E．未参加现场考察的投标人将被取消投标资格

61. 某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（ ）。 
A．只减少1名招标人代表 
B．减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家 
C．招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家 
D．招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家 
E．招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家 
62. 在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（ ）。 
A．投标人资质 
B．监理大纲 
C．总监理工程师业绩 
D．监理单位业绩 
E．监理费报价 

63. 《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人的主要义务包括（ ）。 
A．依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益 
B．推荐选择工程的施工单位 
C．选派合格的监理人员及总监理工程师 
D．不得泄露与工程有关的保密资料 
E．代表委托人与承包人解决合同争议 

64. 监理人依据《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，在施工监理过程中可以行使的权力包括（ ）。 
A．发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令 
B．对工程的质量、工期、费用实施监督控制 
C．审查批准工程设计的变更 
D．在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求 
E．批准承包人的索赔要求 

65. 在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有（ ）。 
A．委托人违约应承担违约责任 
B．监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算 
C．监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限 
D．监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任 
E．监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任 

66. 建设工程设计合同示范文本中，发包人委托的设计任务可以包括（ ）。 
A．项目建议书
B．初步设计 
C．技术设计
D．产品设计 
E．施工图设计 

67. 按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括（ ）。 
A．招标公告 
B．招标文件 
C．投标书 
D．工程量清单 
E．中标通知书 

68. 按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（ ）。 
A．办理土地征用 
B．向工程师提供工程进度计划 
C．提供保证施工安全需要的围栏设施 
D．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 
E．提供施工现场的地下管线资料 

69. 某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则（ ）。 
A．承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担 
B．承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担 
C．承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励 
D．如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任 
E．如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任 

70. 在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则（ ）。 
A．影响正常施工的费用由承包人承担
B．影响正常施工的费用由发包人承担 
C．工期给予顺延
D．工期不予顺延 
E．检查费用发包人承担

31. 某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（ ）。 
A．设计院没收建设单位支付的定金 
B．设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30％ 
C．建设单位支付合同设计费的50％
D．设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50％ 

32. 某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则（ ）。 
A．承包人的损失都由发包人承担
B．发包人的损失都由承包人承担 
C．双方的损失各自承担
D．双方的损失都由审批部门承担 

33. 某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（ ）。 
A．审查单位与监理单位共同承担 
B．承包人与审查单位连带承担 
C．承包人全部承担 
D．承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 

34. 某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则（ ）。 
A．由发包人复制，复制费用发包人承担 
B．由发包人复制，复制费用承包人承担 
C．由承包人复制，复制费用承包人承担 
D．由承包人复制，复制费用发包人承担 

35. 某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（ ）。 
A．无须赔偿承包人损失，工期也不顺延 
B．无须赔偿承包人损失，工期应予顺延 
C．应当赔偿承包人损失，工期应予顺延 
D．应当赔偿承包人损失，工期不予顺延 

36. 某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（ ）承担。 
A．承包人 
B．钢材供应商 
C．监理单位 
D．发包人 

37. 某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（ ）。 
A．发包人负责，并承担检验费用 
B．发包人负责，检验费用由承包人承担 
C．承包人负责，并承担检验费用 
D．承包人负责，检验费用由发包人承担 

38. 在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（ ）。 
A．甲、乙都应向发包人索赔 
B．甲、乙分别承担对方的损失 
C．甲、乙分别承担各自的损失 
D．甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担 

39. 某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程饰的确认，则（ ）。 
A．如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励 
B．如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励 
C．如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任 
D．如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任 

40. 某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则（ ） 
A．防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担 
B．防护措施由发包人完成，费用由承包人承担 
C．防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担 
D．防护措施由承包人完成，费用由发包人承担

转贴于：监理工程师考试_考试大

2006 �

11．某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。 
A．订立合同时订立地 
B．订立合同时履行地 
C．履行合同时订立地 
D．履行合同时履行地 

12．施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于( )的规定。 
A．撤销权 
B．不安抗辩权 
C．后履行方抗辩权 
D．同时履行抗辩权 

13．合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。 
A．结算和清理 
B．仲裁和诉讼 
C．结算、清理、违约 
D．结算、仲裁、违约 

14．某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，( )。来源：www.examda.com 
A．每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费 
B．每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金 
C．每次阶段支付时均不允许扣减定金 
D．勘察单位完成合同总价20％工作后的后续支付中分次平均扣回定金 

15．依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是( )。 
A．约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金 
B．约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金 
C．处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用 
D．第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿 

16．依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )． 
A．赔偿损失是承担违约责任的主要形式 
B．违约金和定金不能同时选用 
C．违约金是承担违约责任的必备形式 
D．违约金和赔偿损失不能同时使用 

17．合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。 
A．合同公证书 
B．仲裁协议书 
C．履约保函
D．合同担保书 

18．某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术,该施工项目( )方式发包。 
A．应该采用公开招标 
B．应该采用邀请招标 
C．应该采用议标 
D．可以采用直接委托 

19．某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。 
A．可以采用直接委托方式发包 
B．可以自行招标，但应当备案 
C．可以自行招标，无需备案
D．必须委托中介机构代理招标 

20．某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后( )。 来源：www.examda.com
A．招标文件及收费都不退回
B．退回招标文件，收费不退回 
C．不退回招标文件，收费退回 
D．招标文件及收费分别退回

31．按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。 
A．工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任 
B．工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任 
C．工程师未确认，承包人应修改进度计划 
D．工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示 

32．某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。 
A．应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 
B．应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 
C．不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 
D．不赔偿承包人的损失，工期不予顺延 

33．某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则 ( )。 
A．承包人承担返工费用，工期不予顺延 
B．承包人承担返工费用，工期给予顺延 
C．发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 
D．发包人承担追加合同价款，工期给予顺延 

34．施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则 ( )。 
A．发包人承担全部费用，工期相应顺延 
B．发包人承担全部费用，工期不予顺延 
C．承包人承担全部费用，工期不予顺延 
D．承包人承担全部费用，工期相应顺延 

35．某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由 ( )。 
A．工程师负责检验，发包人承担检验费用 
B．工程师负责检验，承包人承担检验费用 
C．承包人负责检验，发包人承担检验费用 
D．承包人负责检验，承包人承担检验费用 

36．在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由( )承担。 
A．发包人 
B．承包人 
C．工程师 
D．发包人和承包人共同 

37．某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( )提出。 
A．发包人 
C．承包人 
B．设计单位 
D．监理单位 

38．按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。 
A．工程验收通过 
B．承包人送交了竣工验收报告 
C．办理完移交工程手续
D．发包人支付了竣工结算款 

39．依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。 
A．材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点 
B．到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换 
C．供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失 
D．到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地来源：www.examda.com 

40．某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。 
A．承包人承担相关费用，工期不予顺延 
B．承包人承担相关费用，工期相应顺延 
C．设备制造商承担相应费用，工期不予顺延 
D．设备制造商承担相应费用，工期相应顺延

41．在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。 
A．有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任 
B．有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 
C．无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 
D．无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任 

42．设备性能验收阶段，出现( )情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。
A．存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理 
B．第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因 
C．第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值 
D．由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验 

43．FDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。 
A．合同价内的暂列金 
B．业主应交付的预付款 
C．承包商应交付的定金 
D．承包商应得的工程款 

44．依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明( )。 
A．工程照管责任移交 
B．承包合同的全部义务已完成 
C．缺陷通知期开始 
D．可以办理竣工结算 

45．FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( ) 
A．争端裁决委员会由仲裁委员会指定 
B．争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担 
C．争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式 
D．争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为 

46．依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( ) 
A．合同关系主体为业主和指定分包商 
B．指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分 
C．承包商对指定分包商违约的行为承担责任 
D．由工程师负责协调管理 

47．FIDIC施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。 
A．不计入合同价格之内
B．用于不可预见项目使用 
C．由工程师或承包商代表控制使用 
D．专门用于承包商施工范围内工程使用 

48．FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。 
A．合同签字日 
B．下达开工令 
C．基准日 
D．风险事件发生日 

49．依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )情况，属于承包商应承担的风险。 
A．现场地质条件与文件资料说明不一致 
B．不利于施工的外界非自然条件 
C．不利于施工的气候条件 
D．其他承包商对施工的干扰 

50．工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。 
A．当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定 
B．认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料 
C．批准承包人缩短合同工期 
D．将批准的索赔额纳入月进度款中

51．在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。 
A．被代理人的法人终止 
B．被代理人取得民事行为能力 
C．被代理人取消委托 
D．代理事项完成 
E．代理期限届满 

52．履行合同的担保方式包括( )。 
A．投标保证 
B．留置 
C．动产抵押 
D．定金 
E．违约金 

53．按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括( )。
A．领有公共运输执照施工车辆的损失 
B．不可预料事件造成施工人员的人身伤亡 
C．施工建筑物的损害 
D．业主在工地的原有建筑物受到的损害 
E．临时工程受到的损害 

54．下列有关格式条款的表述中，错误的有( )。 
A．格式条款是经双方协商采用的标准合同条款 
B．提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效 
C．当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款 
D．如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释 
E．如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释 

55．依据《合同法》规定，( )的合同属于无效合同。 
A．恶意串通损害第三人利益 
B．以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立 
C．订立合同时显失公平 
D．以合法形式掩盖非法目的 
E．损害公共利益订立 

56．下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。 
A．无处分权人处分他人财产 
B．以胁迫手段订立 
C．因重大误解订立 
D．限制民事行为能力人订立 
E．表见代理人订立 

57．甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有( )。 
A．合同主体不变，仍为甲乙公司 
B．转让必须征得乙公司同意 
C．丙公司只能对甲公司行使抗辩权 
D．甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任 
E．丙公司应承担与主债务有关的从债务来源：www.examda.com 

58．当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括( )。 
A．放弃对其他人的到期债权
B．无偿转让财产 
C．怠于行使其到期债权 
D．未按合同提供担保 
E．未按约定投保工程险 

59．某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则( )。 
A．投标人可以修改投标文件的实质内容 
B．投标人不得修改投标文件的实质内容 
C．招标人可以要求投标人延长投标保函期限 
D．投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求 
E．投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求 

60．招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（ ）等不影响继续评标。 
A．完工期限超过了招标文件规定的期限 
B．个别项目提供了不完整的数据 
C．单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额 
D．投标保函没有保证人的签字盖章 
E．货物包装方式不满足招标文件的要求

61．在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括( )。 
A．同类工程施工经历 
B．财务状况 
C．企业信誉 
D．项目经理资质要求 
E．环境管理体系 

62．在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照（ ）订立书面合同。 
A．招标公告 
B．招标文件 
C．投标文件 
D．评标价格 
E．最后谈判达成的降价协议 

63．下列情况中，属于额外监理工作的有( )。 
A．由于变更而需延长的监理工作 
B．由于承包商延误竣工而延长的监理工作 
C．业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作 
D．不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作 
E．设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作 

64．在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。 
A．选定施工合同的承包人 
B．批准施工合同承包人选定的分包人 
C．确定工程规模 
D．主持工程建设有关协作单位的组织协调 
E．审核承包人的索赔 

65．在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。 
A．对勘察资料的正确性负责 
B．提供设计人在现场的工作条件 
C．设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续 
D．完成施工中出现的设计变更 
E．负责设计人与承包人的工作协调 

66．对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括 ( )。 
A．工程所需清理费 
B．由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失 
C．工程本身的损害 
D．工程损害导致第三方人员伤亡 
E．承包人施工机械的停工损失 

67．施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。 
A．不可抗力 
C．承包商基础施工超挖 
E．工程师延误提供所需指令 
B．工程量增加 
D．设计变更 

68．施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。 
A．承担白天施工噪音扰民的赔偿费用 
B．开通施工场地与城乡公共道路的通道 
C．因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款 
D．施工现场古树名木的保护工作 
E．办理施工许可证 

69．在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更 ( )。 
A．须经工程师同意 
B．不须经工程师同意 
C．发生的费用由发包人承担 
D．发生的费用由承包人承担 
E．发生的费用由双方约定承担 

70．下列有关确定变更价款的做法，正确的有( )。 
A．变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 
B．工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 
C．确定的价款报送造价管理部门备案 
D．工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准 
E．承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额